搜索
建设工程劳务分包合同工程名称：工程地点：建筑面积：签订时间：年月制定分包合同为明确权利与义务，强化工程项目管理，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方对工程承包事项协商达成一致，订立本合同。乙方在施工过程中严格执行公司与建设单位签订的协议文本的规定条款、补充协议及承诺条件，本工程实行项目承包制。甲方：乙方：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、结构形式：4、建筑面积：5、合同造价：二、工程承包方式1、承包范围：2、质量标准：按总包合同有关质量约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定等级。3、安全、文明标准按建设部JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》及《建设工程施工现场管理规定》，根据合肥市建设行政主管部门安全文明要求，结合本工程实际情况，本工程安全文明目标：。4、工期天，开工日期为年月竣工日期为年月日。5、管理费和税金：甲方按工程劳务总金额的给付乙方管理费，乙方承担国家规定的一切税收费用。6、农民工工资款支付方式：7、项目部依据公司建筑施工合同范本签定的劳务合同及材料供应合同交公司合同部备案。8、项目部承包人必须无条件解决好农民工工资问题。三、工程承包人委派的担任驻地履行本合同的项目负责人（项目经理）为职务。四、甲乙双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1、有权要求乙方建立安全组织机构，确保施工现场人员人身安全，施工现场管理人员必须经考核合格持证上岗，严格执行安全生产法规、标准，遵守甲方的安全生产规章制度等。2、如乙方在施工中出现质量和安全技术问题，甲方协助指导并处理质量或安全事故，但所需费用由乙方全部承担。3、对严重违规，拒不执行法律、法规和本合同规定，或发生严重质量、安全事故、严重拖延工期以及无力履行承包合同，甲方有权要求乙方停工整顿或解除合同，乙方并赔偿甲方因此所遭受的损失。4、乙方必须与用工人员签订用工合同并报甲方备案，乙方各工种负责人必须有劳务负责人证书，各工种所有人员必须有身份证、婚育证明，乙方应在工程开工前按照民工人数量和工程量准备民工工资保证金元存入甲方专用帐户确保民工工资按时足额发放，并建立民工工资台帐。在乙方因民工工资未足额按时发放引起的纠纷时，乙方应接受甲方的处理安排，否则甲方有权因欠民工工资原因，动用民工工资保证金元支付民工工资。5、乙方必须接受社会有关方面及甲方的检查、指导、监督、验评，发现问题时按要求及时整改。乙方未能达到质量、安全标准，造成未能按期验收的，一切后果由乙方承担。6、乙方因拖欠农民工工资纠纷、施工中安全事故纠纷等引起的诉讼，致使甲方在判决中需承担费用的，乙方应承担甲方因此承担的费用及给甲方造成的其他损失。（二）乙方的权利与义务1、乙方必须依法经营，按章办事，遵守公司的各种规章制度，维护甲方的社会信誉。2、负责自筹资金、自主经营、自负盈亏、自理本身的债权与债务，独立承担可能遇到的各种风险、事故、纠纷等造成的经济损失及法律责任。如个人对外发生的一切债务均与公司无关。3、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行建设工程施工合同及内部承包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期、质量和安全向发包人负责。协助本工程管理的人员工资及相关费用由乙方承担。4、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、材料检验的控制、监督、检查和验收。5、负责技术档案资料的收集整理及交工验收，并报一套完整的技术档案资料交公司备案。6、项目部统筹安排、解决施工现场的生产、生活设施、施工用水、用电等，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场管理规定。7、建立安全组织机构，健全并认真落实各级安全生产责任制，配备必要的劳动保护用品，严格执行总公司相关的规章制度。8、必须保证施工现场安全生产资金投入符合项目安全要求，认真履行分部分项工程安全技术交底，积极开展班组安全活动。应对作业人员进行作业前安全教育培训，使其具备相应的安全意识和安全技能；特种作业人员应具有相应的资质证书。9、不得使用不符合国家、行业标准的原材料、设备、装置、防护用品、器材及行业主管部门规定的安全检测仪器等。10、根据有关生产法律法规，认真执行安全技术规范，落实安全措施，做好施工现场安全防护及文明施工工作；积极组织机械设备、设施等验收。11、乙方必须安排专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为和隐患，应采取有效措施积极处理。12、乙方在作业过程中有属于危及安全生产关键作业时，应提出切实可行的方案，经甲方及监理同意后，方可实施。13、发生事故时，应积极抢险并保护现场，避免事故进一步扩大，并立即向甲方报告并妥善处理。14、所有劳务资金，必须进入甲方指定的帐户，严禁转入其他帐户或从总承包单位直接提取现金。五、工程质量、工期及安全文明目标1、工程质量目标：确保单位工程合格，一次性验收合格率为，如果工程质量达不到国家颁布的质量验收标准和要求或造成重大质量事故，每件（次、处）按单位工程承包总价处罚及所造成的一切经济损失由乙方承担。2、工程工期奖罚：以建设单位签订的开工令为准，奖罚制度按甲方与总承包单位签订的施工合同执行。3、安全文明施工目标：严格执行合肥市安全文明工地标准要求施工并达到此项标准，未达到此标准或在施工中发生重大安全事故，每件（次、处）按单位工程承包总价进行罚款及所造成的一切经济损失由乙方承担。六、其它事宜1、甲、乙双方中任何一方违约造成协议不能履行或不能完全履行，违约方必须承担由此产生的一切责任及损失。2、本工程协议如发生纠纷时，双方可请相关部门调解或仲裁机构裁决。3、乙方必须承诺按月发放人工工资，认真做到不拖欠农民工工资，如果乙方恶意拖欠农民工工资，对公司造成损失、对社会造成不良影响，由乙方承担一切费用，并追究责任人的法律责任。4、补充条款：七、协议生效与终止1、本协议经双方代表签字认可后生效，权利与义务履行完毕后终止。2、本协议一式份，甲方份，乙方份。八、其它未尽事宜，双方协商解决。甲方代表：乙方代表：年月日年月日